Договор ремонтные работы теплотрассы

Примерная форма договора оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор
оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей

[ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Полное наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

[ полное наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется оказывать комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги.

1.2. Под тепловыми сетями и оборудованием, указанными в п. 1.1 настоящего договора, понимаются:

— магистральные тепловые сети от [ вписать нужное ] до [ вписать нужное ], общей протяженностью [ значение ] км, инвентарный номер — [ значение ], расположенные в [ наименование населенного пункта ];

— разводящие тепловые сети по [ наименование населенного пункта ] различного диаметра общей протяженностью [ значение ] км;

— тепловые вводы жилых домов [ наименование населенного пункта ];

— оборудование ЦТП [ наименование ];

— [ указать иные тепловые сети и оборудование ].

1.3. На момент подписания настоящего договора Заказчик подтверждает, что тепловые сети и оборудование, указанные в п. 1.2 настоящего договора находятся в исправном состоянии и введены в установленном порядке в эксплуатацию.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей в месяц.

2.2. Оплата оказанных услуг производится ежемесячно на основании представленных Исполнителем актов оказанных услуг не позднее [ значение ] числа месяца, следующего за отчетным.

2.3. Оплата Заказчиком услуг производится путем [ указать способ оплаты ].

2.4. При необходимости незамедлительного выполнения дополнительных услуг, работ (для локализации технологических нарушений теплоснабжения) оплата производится Заказчиком в соответствии с прейскурантом цен Исполнителя после оказания услуг, выполнения работ в течение [ значение ] дней с даты подписания сторонами акта приемки-передачи оказанных услуг (выполненных работ).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать Заказчику услуги в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с настоящим договором.

3.1.2. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 N 229, а также в соответствии с положениями и требованиями действующих правил по технике безопасности, пожарной безопасности, иных действующих нормативных правовых актов РФ.

3.1.3. Определять по согласованию с Заказчиком объем технического обслуживания и планового ремонта с учетом необходимости поддержания исправного и работоспособного состояния тепловых сетей и оборудования.

3.1.4. Не позднее [ значение ] числа каждого месяца представлять Заказчику следующий комплект документов:

— акт оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей и оборудования ЦТП [ наименование ] установленного образца с перечнем использованных материалов;

— акт гидравлических испытаний после проведения ремонтных работ;

3.1.5. Назначить в установленном порядке лиц, ответственных за осуществление технического обслуживания и проведения ремонтных работ тепловых сетей и оборудования Заказчика из числа руководителей, специалистов и ремонтно-эксплуатационного персонала.

3.1.6. Оформлять и вести эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.1.7. [ Указать иные обязанности исполнителя ].

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у Заказчика.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Производить оплату оказанных услуг в установленные настоящим договором сроки.

3.3.2. Создать необходимые условия для обеспечения полного и своевременного оказания Исполнителем услуг.

3.3.3. В течение [ значение ] дней с момента подписания настоящего договора передать Исполнителю следующие документы, необходимые для оказания услуг по настоящему договору: [ указать перечень ].

3.3.4. Обеспечить доступ представителям Исполнителя к тепловым сетям и оборудованию для технического обслуживания или проведения ремонтных работ в любое время суток.

3.3.5 Выполнять предписания и рекомендации ответственных лиц Исполнителя, обеспечивающие надлежащее эксплуатационное состояние тепловых сетей и оборудования.

3.3.6. В течение [ значение ] дней с момента подписания настоящего договора назначить ответственное должностное лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие с представителями Исполнителя.

3.3.7 Осуществлять взаимодействие с уполномоченными надзорными и контрольными органами в части, касающейся предмета настоящего договора.

3.3.8. В течение [ срок ] уведомлять Исполнителя обо всех выявленных повреждениях, дефектах и нарушениях в работоспособности и техническом состоянии тепловых сетей или оборудования, о принятых (измененных) внутренних нормативных и распорядительных документах Заказчика и выданных предписаниях контролирующих органов, прямо относящихся к предмету договора, а также других существенных условиях, необходимых для выполнения Исполнителем его обязанностей по настоящему договору.

3.3.9. [ Указать иные обязанности заказчика ].

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. В случае просрочки оплаты стоимости услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки, но не более [ значение ] % от суммы долга.

4.3. Исполнитель возмещает Заказчику убытки в размере фактического ущерба при повреждении тепловых сетей или оборудования, произошедшего в результате неправильных действий персонала Исполнителя.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушения в работе тепловых сетей и оборудования и их техническом состоянии, а также последствия, вызванные этими нарушениями, в случаях:

а) привлечения Заказчиком к обслуживанию тепловых сетей и оборудования третьих лиц без согласования с Исполнителем;

б) возникновения нарушений по причине заводского брака в элементах тепловых сетей и оборудования;

в) возникновения нарушений по причине дефектов при прокладке и монтаже тепловой сети;

г) несанкционированного доступа к тепловой сети лиц, не относящихся к персоналу Исполнителя;

д) невыполнения Заказчиком обоснованных письменных рекомендаций Исполнителя, обеспечивающих надлежащее эксплуатационное состояние тепловых сетей, предоставления Заказчиком недостоверной информации и в других случаях нарушения Заказчиком условий настоящего договора;

е) [ указать иные случаи ].

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [ наименование арбитражного суда ] в соответствии с законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [ число, месяц, год ].

6.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению гражданское законодательство Российской Федерации.

6.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [ вписать нужное — почтовой, факсимильной, электронной связи ].

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор № _ на выполнение работ по частичному ремонту утепления теплотрассы . . . ДОГОВОР № _

на выполнение работ по частичному ремонту утепления теплотрассы

г. Белгород «____»________ 2018 г.

Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», , действующей на основании Положения о департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 01.01.2001 года и доверенности от 01.01.2001 года, зарегистрированной в реестре за № 31/24-Н/31-2018-5-1547, удостоверенной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области , с одной стороны, и________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по частичному ремонту утепления теплотрассы (далее – Работа) согласно Техническому заданию (Приложение к настоящему Договору), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить эту Работу.

1.2. Срок выполнения работ Подрядчиком – 5 (пять) рабочих дней с момента заключения договора.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Подрядчик обязуется качественно, в полном объеме и в установленные сроки оказать по частичному ремонту утепления теплотрассы, в соответствии с условиями настоящего Договора. Подрядчик обязуется передать результаты Выполненных работ по Акту выполненных работ. Государственный заказчик обязуется принять результат выполненных работ по Акту выполненных работ при отсутствии претензий к качеству, объемам и срокам. Государственный заказчик обязуется оплачивать Работу в размерах и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ Цена Договора составляет _______()рублей 00 копеек., с учетом НДС (НДС не облагается). В стоимость работ по настоящему Договору включена стоимость материала, необходимого для выполнения работ. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется в рублях РФ по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 7 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ без претензий.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Договор может быть расторгнут в судебном порядке, по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Стороны обязуются решать спорные вопросы путем переговоров. Неурегулированные споры Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Белгородской области в соответствии с действующим законодательством РФ. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. Договор имеет следующее приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение Техническое задание;

Приложение Форма акта выполненных работ.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области

Короткий договор на ремонт теплотрассы

Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок; 4.1.16. если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в повышении цены работы по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно, до начала выполнения указанных дополнительных работ, письменно предупредить об этом Заказчика, дополнительный объем работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. Если Заказчик не согласен на превышение установленной в договоре цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы; 4.1.17.

Договор подряда на капитальный ремонт тепловых сетей

Подрядчик выполняет все работы по Договору на основании свидетельства о допуске к работам (от г., Регистрационный номер № ), выданного саморегулируемой организацией. 1.3. Настоящий Договор составлен на основании проведенного открытого аукциона Протокол проведения аукциона № от « » .
. 2. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость проведения Подрядчиком капитального ремонта теплотрассы от ТК до ж.


д № 35 в п.

договора по типам

ТК до ж. д. № 35 в п. Воскресенское, с/п Воскресенское, ДОГОВОР № на проведение капитального ремонта теплосети от ТК до ж. д. № 35 в п. Воскресенское, с/п Воскресенское, Ленинского муниципального района Московской области « » 2011 г.


Муниципальное предприятие «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (МП «Видновское ПТО ГХ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании Протокола проведения аукциона № от » » заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство провести капитальный ремонт теплотрассы от ТК до ж.
д № 35 в п.

Договор на ремонт теплотрассы шаблон

Заказчика, для приемки выполненных работ; 4.1.15. договора по типам Сдача этапов работ, подлежащих закрытию Подрядчиком, и приемка их Заказчиком оформляются актом освидетельствования этих этапов работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих этапов работ только после приемки Заказчиком предыдущих этапов работ согласно приложения №2 к настоящему Договору, подлежащих закрытию.

В случае уклонения Подрядчика от сдачи Заказчику этапов работ, подлежащих закрытию, данные работы оплате не подлежат.6.7. Акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3) закрываются Заказчиком после предоставления в договорный отдел исполнительной документации от Подрядчика и после сдачи (закрытия) ордера.

6.8.Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору. 3.3. Подрядчик обязан: 3.3.1.

Договор ремонтные работы теплотрассы

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
5.5.

Договор на ремонт оборудования тепловых сетей

Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему Контракту) считается дата утверждения уполномоченным лицом акта сдачи-приемки выполненных работ.

  1. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств.

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2.За нарушение Подрядчиком любых сроков, указанных в настоящем Контракте, Заказчик имеет право начислить Подрядчику (как в полной сумме, так и частично) пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. 7.3. Уплата штрафных санкций не освобождают Стороны от исполнения Контракта.

  1. Условия расторжения контракта

Суховское сельское поселение

Короткий договор на ремонт теплотрассы

При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 5.1.3. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта. 5.1.4.

По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приёмку. 5.2. Заказчик вправе 5.2.1. Привлечь другую организацию с оплатой за счёт Подрядчика для исправления некачественно выполненных работ, если Подрядчик не выполняет обязанности по устранению обнаруженных Заказчиком выполненных работ ненадлежащего качества в согласованный сторонами Контракта срок.

5.2.2.
Агент использует полученное от Принципала вознаграждение для обслуживания инженерного оборудования теплотрассы от камеры №1505 до головных задвижек ЦТП Агента, который является владельцем промежуточных сетей. 1.4. Заказчику за дней до начала работ заверенный на бланке организации список лиц, которые направляются для выполнения работ, и подтвердить их квалификацию; 4.1.11. письменно подавать заявки Заказчику об отключениях на тепловых сетях в связи с производством работ не менее, чем за дня до планируемой даты отключения; 4.1.12. устранять по указанию Заказчика недостатки работ, обнаруженные в процессе производства и при приемке работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки; 4.1.13. ежедневно производить уборку и вывозить строительный мусор с объекта и прилегающей к ней уличной полосы; 4.1.14.

Назначать рабочие комиссии для решения возникающих в процессе выполнения работ вопросов. 3.1.3. Принять выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия претензий относительно качества, количества и других характеристик работ, подписать акт приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта и передать один экземпляр акта Подрядчику.

3.1.4. Отдавать Подрядчику распоряжения о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих требуемый уровень качества работ. 3.1.5. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договора сумм неустойки (пении, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 3.2. Заказчик в праве: 3.2.1. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором. 3.2.2.

Договор на ремонт теплотрассы шаблон

Исполнитель несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.

Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат действующему законодательству и условиям настоящего Договора.

Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать результат выполненных работ.3.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет рублей, в том числе НДС 18%.

Договор ремонтные работы теплотрассы

Москвы, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям Мосгосэкспертизы, а также требованиям и указаниям Заказчика. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать результат выполненных работ. 3.3. Счет-фактура на объем выполненных работ предоставляется в соответствии с действующим законодательством. При не предоставлении Подрядчиком счета-фактуры в адрес Заказчика оплата не производится. 3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета.

Смета на работы. смета на черновые материалы являются неотъемлемой частью договора. 1.3. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, – обе Стороны поровну. В случае, когда экспертизой установлены нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость понесенных Заказчиком расходов на экспертизу.

Короткий договор на ремонт теплотрассы

Работы начнутся с 1 июня, их планируют закончить в течение 10 дней. На это время на участке дороги ограничат движение транспорта. Директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов заявил, что замена трубопровода улучшит качество водоотведения в частном секторе.

Инженерные сети — инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для предоставления Услуг и расположенные по адресу: г. Москва, … (далее – «Здание»).

Заказчик производит оплату Услуг Исполнителю, на основании счёта, выставляемого Исполнителем в соответствии с затратами и расчётами приведенными в прилагаемом к договору расчёте (Приложение № 1). 3.2.

Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести ремонтно-отделочные работы, согласно прилагаемой смете, по адресу: __________________________ 1.2.

Договор подряда на капитальный ремонт тепловых сетей

Работы по каждому этапу считаются выполненными после подписания Сторонами промежуточных «Акта сдачи-приемки результата работ» для соответствующего этапа, что является основанием для оплаты согласно Приложению №1 настоящего договора. 3.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

Если к моменту увольнения сотрудник проработал без отпуска 10 месяцев и 20 дней, с нового года взыскивать недоимки по взносам (не считая взносов на травматизм) за периоды до 01.

До начала производства работ Заказчик производит оплату аванса в размере ________% от цены, указанной в п.3.1 договора. Полная оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в следующем порядке: не позднее ________ рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (КС-2),справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), предоставления исполнительной документации и получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета – фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом, согласованным сторонами, в размере, установленном в настоящем договоре. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру в течение ________ дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по договору (форма КС-2).

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги с 00 часов 01 минуты московского времени __ __________ 20__ года до 23 часов 59 минут московского времени __ __________ 20__ года. 3.1. Заказчик производит оплату Услуг Исполнителю, на основании счёта, выставляемого Исполнителем в соответствии с затратами и расчётами приведенными в прилагаемом к договору расчёте (Приложение № 1).

По их завершении подрядчик обязан благоустроить территорию «как было до», то есть вернуть двору первоначальный вид. В том числе заново положить нарушенный асфальт, засыпать территорию щебнем и т.

Право собственности на рабочий проект по Договору, включающую все утвержденные (подписанные) рабочие материалы переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ. За нарушение сроков выполнения работ по договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ________% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки сдачи работ.

Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик, обнаруживший в результате работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы. 3.1.9. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором. 3.1.11.

Договор подряда на выполнение капитального ремонта образец 2019

Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет ________ рублей, в том числе НДС 18%. Цена работы по настоящему Договору подряда включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Окончательная стоимость выполненных по договору работ определяется на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Работа выполняется из материалов принадлежащих Подрядчику. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц, имеющих допуск СРО для выполнения соответствующих видов работ.

Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования.

Заказчик обязан в течение ________ рабочих дней, с момента Получения письменного уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ по договору, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

Договор на ремонт системы отопления

Но с оговоркой: если те не находились в охранной зоне водопроводной или канализационной сети. Важно помнить, что охранная зона составляет порядка двух метров с каждой стороны от сети и в ней запрещается самовольное возведение гаражей, построек, высаживание декоративных растений. При возникновении необходимости и для проведения работ на сетях коммунальщики обязаны демонтировать все постройки и конструкции, мешающие работам.По словам технического директора «Алтайских коммунальных систем» Александра Гросса, на возвращение территории первоначального вида нужно 10-15 дней.
В случае досрочного прекращения работ по договору в соответствии со ст. 11 настоящего Договора, Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им проектную документацию, входящую в Рабочий проект, по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом произведенных авансовых платежей.

Оплата Услуг производится в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора возмездных услуг, в течение пяти рабочих дней с даты получения счёта. 3.5.

Договор на ремонт оборудования тепловых сетей

Акты выполненных работ (форма КС-2) передаются подрядчиком в договорный отдел Заказчика в течение ___ дней. 4.1.20. сдавать этапы работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2) с предоставлением Актов выполненных работ (форма КС-2). 4.2.1.

В соответствии с настоящим договором возмездных услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги установленного качества, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

Все используемые Подрядчиком для выполнения работы материалы должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество и безопасность.2.1.

Cправочник «ZakGo» — тендеры, госзакупки, госзаказы, конкурсные торги и электронные аукционы России в единой базе государственных и коммерческих тендеров с ежедневными обновлениями + удобные классификаторы тендеров и государственных закупок на основе кодов ОКВЭД и ОКДП.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector