Договор поставки оргтехники и комплектующих скачать образец

Приложение 8. Типовая форма договора на поставку компьютерного оборудования и оргтехники

Типовая форма договора
на поставку компьютерного оборудования и оргтехники
(утв. распоряжением Администрации Тверской области
от 11 октября 2005 г. N 639-ра)

• Приложение N 1. Спецификация оборудования
• Приложение N 2. График поставки оборудования

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Договор поставки комплектующих образец бланк

Детям с 9 месяцев к предложенному списку продуктов полагается еще и кефир. С 1 года дети получают специализированное детское молоко. Детки-инвалиды и дети до 15 л.

госрегистрация прав документы для межевания земельного участка межевание земельного участка сделать межевание земельного участка стоимость межевания земельного уч.

19.12.19 позвонил молодой человек, представился службой безопасности сбербанка. сказал, что с карты была попытка снятия денежных средств и необходима проверка. п.

Должна ли быть на заводе изготовителе создана комиссия по работе с рекламациями? Ее состав? основные задачи?

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Юристы сайта Правовед.ru составят договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих в полном соответствии с нормами закона. Вы можете ознакомиться с образцом договора поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих бесплатно.

Посмотрите пример
документа перед обращением к юристам сайта!

3 Выберите юриста

Выберите юриста, который
предложит самые выгодные
условия, и начните работу!

2 Получите предложения

Заинтересованные юристы
в течение 10-15 минут предложат
вам свои услуги и назовут цены.

1 Заполните заявку

Опишите документ, который вам
нужен. Это бесплатно и займет
не более пяти минут.

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру.

Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники

Приложение к котировочной заявке «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ ГССМП

на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники.

г. о. Тольятти « ___ » _________ 2011 года,

Муниципальное учреждение здравоохранения ___________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ______ от «________» ____________ 20__г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставлять Заказчику комплектующие для компьютерной и оргтехники (далее «Товар») по наименованию, в количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение ) к настоящему договору.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ___________________________________ (__________________________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС _%________________, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _____ от « ____ » ___________ 2011 года (Приложение ) .

2.2. Цена за каждую единицу товара, является фиксированной и изменению не подлежит.

2.3 Цена договора включает стоимость самого товара, расходы на перевозку, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 60 банковских дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон накладных и выставленных Поставщиком на их основе счетов-фактур или счётов (при упрощённой системе налогообложения).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА.

3.1. Срок поставки товара в течение 5 дней с момента заключения договора.

3.2. Поставщик обязан соблюдать ассортимент и количество товара, указанного в спецификации

Заказчика (Приложение ). Замена Поставщиком одного наименования товара другим, хотя и

аналогичным по потребительским свойствам и по аналогичной цене, не допускается.

3.3. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:

Самарская область, 9А. Товар должен находиться в стандартной

заводской упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

Отгрузка товара должна осуществляться при наличии товарно-сопроводительных и иных

документов в соответствии с законодательством РФ. Результаты сдачи-приёмки товара отражаются в

товарно-транспортной накладной подписанной уполномоченными представителями обеих сторон.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется назначить лицо, ответственное за прием товара.

4.2. Заказчик обязан принять товар, поставленный в соответствии с условиями договора, проверить количество, качество, ассортимент, сроки годности непосредственно при получении товара от Поставщика, подписать накладные.

4.3. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, срокам годности, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару. Поставщик обязан заменить некачественный товар на качественный в течение 3-х календарных дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. В случае отказа от приема товара, Заказчик обязан во всех экземплярах товарной накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, Ф. И.О. и подписать.

4.4. Поставщик обязан:

— передать качественный товар, соответствующий действующим законам, стандартам, правилам, требованиям, другим нормативным и ненормативным правовым актам. Поставщик предоставляет гарантию на качество комплектующих для компьютерной и оргтехники на 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.

4.4.1. Предоставить гарантию на обслуживание товара с момента его передачи.

4.4.2. Если в течение гарантийного срока товар окажется дефектным или несоответствующим условиям настоящего договора, Поставщик обязан устранить дефекты или заменить дефектный товар за свой счет в течение 10 календарных дней. Предусмотренные данным пунктом обязательства Поставщик исполняет в случае, если дефекты товара не вызваны ненадлежащей эксплуатацией товара Заказчиком или иными третьими лицами.

4.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром сопроводительную документацию: счета-фактуры или счета, оригиналы транспортных накладных на поставленный товар с указанием наименования товара на русском языке, заверенную копию российского сертификата соответствия установленного образца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке товаров считаются: нарушение сроков поставки товаров, недопоставка товаров, поставка некачественного или некомплектного товара и т. д.

5.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока и исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее 1/10 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, подлежат оплате сверх неустойки.

5.5. В случае поставки некачественных товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (Приложение к настоящему Договору), за каждый день с момента направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества) до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранение недостатков товара ненадлежащего качества, поступления на банковский счёт Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара, приёмки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества.

5.6. В случае поставки некомплектного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара, приёмки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате товара, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате товара. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика и не по вине Заказчика.

5.8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством РФ порядке с требованием о расторжении настоящего договора в следующих случаях:

5.8.1. При существенном нарушении договора Поставщиком, в том числе существенном нарушении требований к качеству товаров (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других недостатков), требований к таре или упаковке, в случае, когда товар подлежит затариванию или упаковке, или невыполнении Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней требований Заказчика о доукомплектовании товаров в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Договора.

5.8.2. Нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных договором более чем на 15 рабочих дней.

5.8.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего договора.

5.8.4. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

5.8.5. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

5.8.6. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

5.9. Поставщик обязан в срок 5 банковских дней с момента предъявления счета уплатить начисленную неустойку, либо направить мотивированное возражение по размеру штрафных санкций со своими расчетами. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

5.10. Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до «31» декабря 2011 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут или по соглашению сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат статье 9 Федерального закона от 01.01.2001 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» .

6.5. При невыбранном объёме товара, указанного в спецификации (Приложение ) настоящего договора, договор прекращает свое действие по истечению срока, указанного в п.6.1. настоящего договора, без предъявления претензий со стороны Поставщика.

6.6. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами при исполнении договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

6.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.8. Во всем, что не урегулировано договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.9. В случае изменения реквизитов сторона, изменяющая реквизиты, обязана сообщить письмом другой стороне новые реквизиты в течение 10 дней.

6.10. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.

1. Приложение — Спецификация — на листах.

2. Приложение – Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ________ 2011 года — на _____ листах.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН