Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Тип документа: Договор на оказание услуг

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 11,8 кб

Рекламодатель и Рекламист заключают данный договор при возникновении необходимости в монтаже и установке наружной рекламы. В Договоре четко прописываются обязанности Рекламиста, в которые входит разработка рекламных материалов, монтаж конструкции, на которой будет представлена реклама, установка освещения, подбор локации для расположения рекламного носителя Заказчика.

Права и обязанности сторон договора

В Договоре обязательно должен быть перечислен весь пакет документов, который Рекламист предоставляет Рекламодателю с целью обеспечения контроля над рабочим процессом и затратами на работу. В договоре Рекламодатель обязан четко прописать сроки изготовления Рекламы, а также условия и сроки оплаты выполненных работ. Также в договоре должен быть указан срок, в течение которого Рекламодатель имеет право рассмотреть готовый заказ с целью его утверждения либо отказа. Согласно договору Рекламодатель имеет право следить за процессом выполнения работ Рекламистом.

Особенности установленных сроков действия договора

В разделе договора № 4 четко оговаривается срок действия договора, включая продолжительность каждого из этапов работ. Заказчик прописывает четкие временные рамки для следующих этапов:

  • разработка эскизов;
  • утверждение готовых макетов;
  • монтажа рекламных конструкций.

При условии, что Рекламодатель не доволен качеством работы и сроками ее выполнения, он может расторгнуть договор с Рекламистом.

В пункт договора № 8 стороны могут вписать форс-мажорные обстоятельства, которые могут помешать Рекламисту, сдать качественно выполненную работу в срок.

Ниже в договоре прописываются реквизиты обеих сторон. Договор подкрепляется подписями Рекламодателя и Рекламиста.

Бланк договора на изготовление и установку наружной рекламы

Образец договора на изготовление и установку наружной рекламы (заполненный бланк)

Скачать Договор на изготовление и установку наружной рекламы

ДОГОВОР на изготовление и установку наружной рекламы №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) в интересах Рекламодателя.

1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до « » года.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до « » года.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: .

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: .

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.

2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях в течение дней после .

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в -дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с « » года до « » года. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

  1. Разработка эскизов .
  2. Утверждение эскизов .
  3. Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  • неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
  • качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  • нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях в сумме рублей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

Образец договора на изготовление и установку наружной рекламы, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) в интересах Рекламодателя.

1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до « » 2019 г.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до « » 2019 г.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: .

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: .

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.

2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях в течение дней после .

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в — дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с « » 2019 г. по « » 2019 г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

  1. Разработка эскизов .
  2. Утверждение эскизов .
  3. Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  • неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
  • качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  • нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях в сумме рублей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2018

г. Москва «18 » января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью» __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности — « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — _____ в соответствии с утвержденной Сметой ( Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой ( Приложение №1) и составляет _____

2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ — в течение 1-го ( одного) дня после получения аванса ;

окончание работ: в течение 35-ти ( Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ .

3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — ___ рублей 10 копеек.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти ( пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.

10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

12.1. Приложение №1- Смета

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Юридический адрес ИНН/КПП ИНН/КПП ОГРН Банк __ Р/счет К/с в ОАО « СМП Банк» г. Москва БИК _ БИК Тел. + Директор

__________________. / Генеральный директор

__________________/ ______./ М.П. М.П.

Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.

к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.

Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___».
Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 мкв. 1 штука.

Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе — « Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в « разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик.

Цена за ед., без НДС

Стоимость, без НДС

Общая сумма, руб., в т.ч. НДС

Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие

Договор на изготовление рекламной конструкции

ДОГОВОР № 23/08/2010

г. Чебоксары «___»________ 2014г.

Индивидуальный предприниматель……………………………………., именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании свидетельства о гос. регистрации серии …………. № ………………. с одной стороны и Индивидуальный предприниматель………………….., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о гос. регистрации № …………………… по Чувашской Республики, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на проведение работ и оказание услуг по изготовлению, доставке и установке рекламной конструкции в г. Чебоксары по адресу:………………………., д. …………. согласно спецификации (Приложение № 1) настоящего договора.

1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией, являющиеся приложением к настоящему договору и определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.4. Конструкция и габариты рекламной конструкции и другие необходимые сведения указываются в стоимости металлоконструкций.

2.Сроки выполнения работ.

2.1 Исполнитель обязан выполнить свои обязательства по настоящему договору в срок, не превышающий 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения настоящего договора и с момента получения от Заказчика 70 (семидесяти) % предоплаты, а именно 95 200 (девяносто пять тысяч двести) руб., согласно п. 3.2. договора.

3. Стоимость работ по договору и порядок их оплаты.

3.1. Общая стоимость работ составляет 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей, НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №_1357 от 06.12.2006). Цена договора является фиксированной на весь срок действия Договора.

3.3. Расчеты производятся Заказчиком по наличному либо безналичному расчету в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате денежных средств по договору считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет либо наличных в кассу Исполнителя.

3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Договором, последний в течение 3-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Исполнитель и не подписывает документы до внесения Исполнитель в них соответствующих изменений.

3.4. Объемы работ, выполненные Исполнителем с отклонениями от комплектации, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

4. Права и обязанности сторон Договора.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Проверить с участием Заказчика работу смонтированной рекламной конструкции.

4.1.2. Устранить за свой счет недостатки выполненной работы, обнаруженные Заказчиком во время ее приемки, а также в период Договорного гарантийного срока;

Срок для устранения недостатков Исполнителем – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить свое присутствие или присутствие своего полномочного представителя при выполнении договорной работы и подписании Акта сдачи-приемки;

4.2.2. Выполнять в полном объеме и с надлежащим качеством иные обязанности, отнесенные к ведению Заказчика согласно комплектации заказа.

5. Дата и время установки.

5.1. Дата и время установки рекламной конструкции, прибытия Исполнителя для установки уточняется Исполнителем не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки, если иное не было определено при оформлении заказа. Дата и время установки изделия определяемая Исполнителем, с учетом п. 5.2. настоящего договора. По согласованию между сторонами срок установки может быть перенесен на более раннюю дату.

5.2. Фактическое время прибытия Исполнителя на установку может отличаться от установленного не более чем на 2 часа.

6. Изменение даты работ по монтажу.

6.1. Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день.

6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки.

7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком.

7.1. Заказчик обязан обеспечить необходимые условия для проведения работ: обеспечить доступ к месту установки, а также принять меры по защите своего имущества от негативного воздействия.

8. Правила приемки.

8.1. Установка рекламной конструкции производится в присутствии Заказчика или его полномочного представителя.

8.2. До начала проведения работ по монтажу рекламной конструкции Заказчик обязан осмотреть изделие на предмет соответствия комплектации, указанной в комплектации заказа, а также убедиться в отсутствии дефектов во внешнем виде изделия.

8.3. Заказчик обязан непосредственно после установки повторно осмотреть внешний вид изделия, качество установки, проверить работоспособность изделия и комплектующих.

При наличии замечаний со стороны Заказчика к качеству изделия или к установке он обязан сделать соответствующую отметку в акте сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

8.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 8.3.

9. Гарантии качества.

9.1 Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов не соответствует установленным техническим требованиям, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

10. Ответственность сторон.

10.1. За нарушение Исполнителем обязательств (сроков начала ремонта, сроков устранения дефектов и недоделок по п.2.1. и п. 8.4. Договора) он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.2. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

11. Расторжение договора

11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возврата уплаченной по договору суммы, а также возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

  • задержки Исполнителем начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • задержки Исполнителем хода работ по его вине, когда срок окончания ремонта, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней;
  • нарушения Исполнителем условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектными нормами;

При этом договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении договора.

12.2. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика расторжения договора по соглашению сторон в следующих случаях:

  • остановки другой стороной выполнения ремонтных работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 15 дней.
  • утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования ремонта.

12.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 2 (два) рабочих дней до предлагаемого срока расторжения договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии в установленном порядке.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Исполнителю.

13.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

13.6. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

13.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

14. Реквизиты сторон:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector