Договор на бетонные работы образец

Договор на бетонные работы образец

Договор
подряда на выполнение бетонных работ N _____

г. _____________
«___»__________ ____ г.

______________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя
обязательство выполнить бетонные работы — _________________________________
(указать вид бетонных работ)
в объеме ____________________ по адресу: _________________________________,
а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Качество выполненных работ должно соответствовать ________________
_______________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить бетонные работы своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.
2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.
2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N _____) после завершения бетонных работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.
2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.
2.3.2. Представить Подрядчику необходимую Техническую документацию (Приложение N _____) в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.3.3. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком Акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости невыполненных на момент отказа от настоящего Договора работ. Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.2.1. Начало работ: ______________________________.
3.2.2. Окончание работ: ___________________________.
3.3. Приемка бетонных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (Приложение N _____), а также исполнительную документацию.
3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.
3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет _______ (___________) рублей, в т.ч. НДС — ______ (_____________) рублей. Полный перечень и стоимость каждого вида вспомогательных работ, включенных в комплекс бетонных работ, утверждены Сторонами в Смете (Приложение N ______ к настоящему Договору).
4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения счета от Подрядчика (или: ______________________________).
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.
5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
8.6.1. Копия свидетельства о допуске Подрядчика к работам.
8.6.2. Смета (Приложение N ______).
8.6.3. Техническая документация (Приложение N ______).
8.6.4. Акт выполненных работ (Приложение N ______).
8.6.5. ______________________________________________.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик: Заказчик:
___________ «______________________» ___________ «_______________________»
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _________
____________________________________ _____________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП _____________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ________________________________
Расчетный счет _____________________ Расчетный счет ______________________
в ____________________________ банке в _____________________________ банке
К/с ________________________________ К/с _________________________________
БИК ________________________________ БИК _________________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: ____________________________
Факс: ______________________________ Факс: _______________________________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________

____________________ _______________ ____________________ ________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
М.П. М.П.

Договор подряда.

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием «работа» можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Договор бытового подряда смотреть скачать
Договор подряда (образец 1) смотреть скачать
Договор подряда (образец 2) смотреть скачать
Договор подряда (образец 3) смотреть скачать
Договор подряда (образец 4) смотреть скачать
Договор подряда (образец 5) смотреть скачать
Договор подряда (образец 6) смотреть скачать
Договор подряда (образец 7) смотреть скачать
Договор подряда (образец 8) смотреть скачать
Договор подряда (образец 9) смотреть скачать
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ ВТК смотреть скачать
Договор подряда на капитальное строительство смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (пример) смотреть скачать
Договор подряда по строительству смотреть скачать
Договор подряда с ВТК смотреть скачать
Договор подряда (пример) смотреть скачать
Образец договора подряда смотреть скачать
Договор банковской гарантии по договору подряда смотреть скачать
Договор генподряда на строительство объекта недвижимости смотреть скачать
Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания смотреть скачать
Договор подряда на монтаж оборудования смотреть скачать
Примерная форма договора подряда смотреть скачать
Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ смотреть скачать
Типовой договор на выполнение субподрядных работ смотреть скачать

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).

    Договор на бетонные работы образец

    Обычно договор подряда на строительные работы делают по определенному образцу. В договоре прописываются права и обязанности обеих сторон, что является предметом договора, условия по выполнению работ, оплаты, за что предусмотрены премии или штрафы, реквизиты и подписи двух сторон.

    Подрядчик имеет право потребовать Заказчика компенсировать затраты на покупку необходимых материалов, в случае их подорожания или при возникновении потребности в дополнительных материалах. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

    Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

    Если иное не предусмотрено подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной был принят или должен был быть принят заказчиком (ст.
    В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.

    The General Contractor shall consider and sign the Certificate of acceptance of executed works (performed services) within 10 (ten) calendar days from the date of its receipt from the Subcontractor. 3.3.Предмет договора 1.1. Заказчикпоручает,аПодрядчикпринимаетнасебя обязательствовыполнитьремонтно-строительныеработы в помещениях Заказчика согласно смете (в дальнейшем именуется «Объект работ»).

    Предметом договора подряда является выполнение строительных работ, которые описаны в проектно-сметной документации, то есть подрядчик выполняет задание заказчика.

    В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

    В последнем разделе договора должен быть обозначен список всех приложений к договору, с порядковыми номерами и полным наименованием.
    Либо после предоставления Заказчиком Подрядчику закрываемого помещения на охраняемой территории в соответствии в п. 4.11 настоящего договора, ответственность за сохранность оборудования Подрядчика и закупаемых материалов лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется вывезти собственное имущество не позднее 2-х дней с момента завершения работ.

    Бланк договора подряда на строительство фундамента

    Стороны заключают данный договор при возникновении необходимости в возведении фундамента на определенном участке, адрес которого Заказчик прописывает в первом разделе договора.

    In the event that works (provided services) were performed with recession from this Contract or with other defects by the Subcontractor, the General Contractor has the right at its own option to require from the Subcontractor: 3.4.1. free elimination of defects in reasonable time. 3.4.2. reduction of price established by this Contract. 3.5.

    ЗавыполненнуюработуЗаказчикобязуетсявыплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере ( ) рублей, в том числе НДС ( ) рублей в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

    При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

    Оплата за оказанные работы, за выполнение подряда четко прописываются в договоре, и обычно идет поэтапно за каждый сделанный промежуточный объект, при этом договоре должно быть прописана очередность и срок его выполнения.
    Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

    Краснодар” ” 20 г. именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ,действующего на основании устава,с одной стороны,и ,именуемыйвдальнейшем “Подрядчик”,в лице ,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
    Человек из бригады, договаривающийся с застройщиком, является бригадиром. Данный субъект правоотношений должен обеспечить дисциплину и организацию бригадного строительства. В другом случае, этот же бригадный состав будет возглавлять другой человек, договорившийся о подряде с иным застройщиком.

    При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
    Договор подряда на строительство действует по Гражданскому кодексу. Договор на строительные работы- это один из видов договора подряда, где есть две стороны, это подрядчик и заказчик.

    Подрядчик обязан выполнить все работы по настоящему Договору в полном объеме и с надлежащим качеством, и сдать Объект Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором и приложениями к нему.

    Сумма всех затрат на весь перечень строительных материалов, которые Подрядчик планирует использовать согласно сметы, должна быть прописана в Приложении № 3 к договору.

    Работы выполняются из материалов Подрядчика. 1.3. Объем и стоимость работ,составляющих предметнастоящего договора, определяются в приложении 1 к настоящему договору. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере % от суммы договора и пеню из расчета % от суммы договора за каждый день просрочки. 4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

    Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
    Он же выполняет функцию руководителя, который следит за порядком внутри рабочего коллектива, отвечает за выполненные и распределяет вознаграждения, согласно тому труду, который затратил каждый работник.

    Однако такой односторонний акт приёмки может быть признан судом недействительным в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. ДОГОВОР ПОДРЯДА (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) г.

    В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию. Монолитные работы Получение Подрядчиком денежных средств от Заказчика подтверждается расписками, расход Подрядчиком денежных средств — товарными и кассовыми чеками за покупку строительных материалов. 4.3. Заказчик имеет право самостоятельно привлекать для выполнения работ необходимую строительную технику, потребность в которой определена Подрядчиком. 4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.4.5. Ответственность за сохранность всех поставленных на Объект материалов и оборудования для реализации настоящего Договора до полного завершения работ несет Заказчик. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 5.1.

    В разделе 12 данного договора сторонам необходимо определить сроки действия договора и порядок его досрочного расторжения.
    Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

    Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Договор строительного подряда, как правило, распространяется на большинство строительных работ. К ним относятся: строительство зданий, предприятий, других объектов, реконструкции различных объектов, капитальный ремонт домов и сооружений, выполнение монтажных работ.

    Договор строительного подряда (образец)

    г. ______________ «___» ___________ 20__г.

    именуем __ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________,

    действующего на основании ______________________________________________,

    (устава, положения, доверенности)

    с одной стороны, и _____________________________________________________,

    (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

    именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

    действующего на основании ________________________, с другой стороны,

    заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск

    работу по строительству _________________________ (наименование объекта

    строительства) в соответствии с технической документацией, представленной

    Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.

    Проект разработан ______________________ (наименование разработчика)

    и утвержден ______________________________ (кем, дата утверждения).

    Состав и содержание технической документации: _________

    Срок представления технической документации Заказчиком:

    Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,

    предоставляемого под строительство _______________________ (наименование

    объекта) подтверждаются ________________________________________________

    _______________________________________________________ (наименование и

    реквизиты правоустанавливающего документа — акта об отводе земельного

    участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).

    Разрешение на строительство выдано ________________________________

    _____________________________________________ (наименование органа,

    наименование, номер дата выдачи документа).

    1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для

    выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком

    работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

    2. Стоимость работ и порядок расчетов

    2.1. Выполненная в соответствии с п.1.1 настоящего договора работа

    оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость

    работы по настоящему договору устанавливается в сумме _________________

    рублей в соответствии со сметой, определяющей цену работ.

    Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

    Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком в

    соответствии с технической документацией и сметой.

    2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком

    к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.

    2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую

    к оплате работу в ______ срок со дня подписания акта сдачи-приемки

    работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок,

    установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.

    2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком суммы,

    указанной в п.2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.

    3. Сроки и этапы выполнения работ

    3.1. Срок начала работ устанавливается: ___________________________.

    3.2. Срок окончания работ устанавливается: ________________________.

    3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ:

    4. Срок действия договора

    4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

    Заказчиком и Подрядчиком.

    4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,

    если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок,

    Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

    4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

    вытекающих из настоящего договора соответствующие условия договора

    сохраняют свою силу.

    5. Обеспечение материалами и оборудованием

    5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика.

    5.2. Заказчик обязуется предоставить следующие материалы и

    оборудование, необходимые для строительства: _____________

    5.3. Сроки завоза материалов и оборудования по видам: ____

    5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет

    5.5. Приемка материалов и оборудования осуществляется

    представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки.

    6. Ответственность сторон

    и порядок разрешения споров

    6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику

    штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы

    договора за каждый день просрочки.

    6.2. За несохранность завезенных Заказчиком материалов и

    оборудования Подрядчик несет ответственность в виде ________

    6.3. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в

    технической документации и обязательных для сторон настоящего договора

    строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления от

    указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере

    6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

    договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

    законодательства, действующего на территории России.

    6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

    настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

    6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

    стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

    нахождения арбитражного суда).

    7. Сдача и приемка работ

    7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение при

    завершении каждого промежуточного этапа строительства, указанного в

    п.3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.

    7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик

    обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы

    (завершенного строительством объекта).

    7.3. Приемка каждого этапа работы и завершенного строительством

    объекта оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым

    _______________________ со стороны Подрядчика и _______________________

    со стороны Заказчика.

    7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками, не лишается

    права заявить о них в течение ____________________ со дня приемки

    соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.

    8. Дополнительные условия

    8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

    настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

    8.2. Представителем Заказчика на строящемся объекте является

    __________________________________________________, который вправе

    осуществлять контроль и надзор за ходом строительства и принимать от

    имени и в интересах Заказчика решения по следующим вопросам:

    8.3. Риски застрахованы _______________________________

    наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и

    др.) на сумму _______________ рублей.

    и банковские реквизиты сторон

    Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

    экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

    находится один экземпляр настоящего договора.

    Заказчик _____________________________________ М.П.

    Подрядчик ____________________________________ М.П.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector